钢筋班组承包合同
1钢筋班组承包合同
甲方：重庆新市建设有限公司
乙方：
千万要特别确定与主体的层数完成天数、包括哪些具体内容、二次构造的钢筋在制作和绑扎如何衔接、时间、植筋情况、
甲方承建的重庆市北碚区上也机械厂自用办公楼钢筋工程委托乙方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守。
一、承包范围形式和单价：
1、承包范围：按照设计施工图的全部钢筋施工内容：基础（包括人工挖孔桩的钢筋笼的制作、吊车、安装）到屋面花架、柱拉结筋制作、所有预制混凝土构件、构造柱等的钢筋制作和安装以及钢筋工程中需要焊接的项目等工作内容，包工期、包质量、包安全的一次性包干，其价款不再调整。
2、乙方应按需自备钢筋调直机、弯角机、断筋机、切割机、车丝机、一机一小配电箱、焊机等所有钢筋制作、绑扎需要的材料及焊接材料。机具至二级配电箱的电缆、电线、一机一小配电箱、安全帽、雨衣、水胶鞋等（应符合安全生产的规定）。保证达到安全生产措施的一切费用，含工人的劳保费；发生意外的医疗费、养老费及保证文明施工的措施费。材料场内装卸、转运费、堆码、清理等。
3、工作内容：包括设计图纸、图纸会审及设计变更等所有的钢筋制作安装工程。
4、乙方应提早二十天提供分阶段施工抽筋数量表，以便甲方安排钢筋进场。
5、浇捣砼时乙方应派足够的人员进行护筋，以保证钢筋工程的质量。
6、结算方式含上述1~5条款中的所有工作内容和相关责任及费用，综合单价为：按建筑面积每平方米39元计算，以实际完成面积为准。
二、工期
工期为90天，如不能按上述时间完成拖延一天罚款伍佰元。
三、质量要求：
1、乙方应保证钢筋工程质量达到规范的合格标准，如达不到合格应自行整改至合格为止。
2、乙方应节约材料，锰钢不能长料短用，造成材料浪费。违者罚款每次1000元。
四、付款方式
1、按每月完成工程量的80%付工程款。
2、本工程外墙落架甲方收建设单位工程款后付给乙方所完成工作量90%。
3、钢筋工程竣工验收甲方收建设单位工程款后付清。
五、安全生产、文明施工：
1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规，做好每个到场工人的三级安全教育，把安全责任落实到每个人头上。若发生人身伤害安全事故，乙方承担事故相应赔付经济责任。
2、乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任，并负责对本班组全体工人进行班前安全交底，施工过程跟踪管理检查与整改。
3、乙方应指定专人为班组专职安全员（名单报工地项目部）负责本班组安全生产，配合工地安全小组作好各项安全生产工作。
乙方工人进场施工应持有四证：“暂住证、婚育证、身份证、劳动就业证。”不得使用无身份证人员，如被发现，每人罚款300元。在工地大便者罚款200元，奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者，不论是否有理，每人次罚款500元后并移交当地派出所处理，由此所发生的费用由乙方承担。在工地不准赌博，若有者每人罚款200元。乙方不得使用“老、幼、残”的职工，若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等，否则罚款每次50元。乙方不得使用童工，否则产生的后果自负。乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务，若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。楼层上动火作业不经甲方动火批准者，罚款500元，动火作业不采取安全防护措施者，罚款500元。
4、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。
5、乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法，对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。
6、安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁，配合工地做好本班组范围的各项文明施工，维护工地文明形象。
7、在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”，认真采取有效措施，强化安全管理，按标准执行，确保安全生产、文明施工和临时建筑物，构造物的安全。乙方在施工过程中，必须按照安全生产法律法规进行施工操作，若因此造成的安全事故概由乙方自行负责。
六、劳资纠纷：
甲乙双方达成的付款方式，乙方应优先支付给工人工资，否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决，跟甲方无关。
七、附则：
1、合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。
2、合同在执行过程中，如发生纠纷，双方应本着实事求是的精神，通过协商解决，协商不能解决时，由上级权威机关进行最终裁决。
3、乙方代表身份证复印件，作为本合同附件。
4、协议一式三份，甲二份、乙方一份，协议自签定之日起生效，工程款付清自动失效。
甲方（盖章）：乙方（签字）：
身份证号：
签定时间：年月日
签定时间：年月日
2钢筋班组承包合同
甲方：
乙方：
甲方承建的新店西园二期（B标段）10~13#楼钢筋工程委托乙方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守。
一、承包范围形式和单价：
1、承包范围：基础到斜屋顶及水箱、化粪池、水沟盖板、栏板及压顶钢筋、柱拉结筋预埋、所有预制混凝土构件中的钢筋和钢筋工程中需要焊接项目如电弧焊、闪光对焊等工作内容。
2、乙方应自备卷扬机、弯角机、断筋机、切割机、铁线、加班灯等所有钢筋制作、绑扎需要的安装材料及电焊条。机具至电箱的电缆、电线、安全帽、雨衣、水胶鞋等（应符合安全生产的规定）。保证达到安全生产措施的一切费用，含工人的劳保费、发生意外的医疗费、养老费及保证文明施工的措施费。材料场内短途转运费等等。
3、工作内容：包括设计图纸、图纸会审及设计变更等所有的钢筋制作安装工程。
4、乙方应提早十天提供分阶段施工抽筋数量表，以便甲方安排钢筋进场。
5、浇捣砼时乙方应派足够的人员进行护筋，以保证钢筋工程的质量。
6、结算方式含上述1~5条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为：按中标数量每吨叁佰壹拾元正（310元/T）计算，该工程量以审计单位审核数量为准。
二、工期
地下室6天，标准层1天，屋面3天，如不能按上述时间完成拖延一天罚款伍佰元。
三、质量要求：
1、乙方应保证钢筋工程质量达到规范的合格标准，如达不到合格应自行整改至合格为止。
2、乙方应节约材料，圆钢拉拔伸长率应达到10%以上。锰钢不能长料短用，造成材料浪费。违者罚款每次200元。
四、付款方式
1、上部工程主体施工三层完成后付按每栋贰万元工人工资。
2、主体封顶甲方收到建设单位工程款后付给乙方所完成工程量的80%。
3、本工程外墙落架甲方收建设单位工程款后付给乙方所完成工作量90%（含原付款额）。
4、工程竣工验收甲方收建设单位工程款后付清。
五、文明生产、文明施工：
1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规，做好每个到场工人的三级安全教育，把安全责任落实到每个人头上。若发生安全事故，乙方承担30%的经济责任。
2、乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任，并负责对本班组全体工人进行班前安全交底，施工过程跟踪管理检查与整改。
3、乙方应指定专人为班组专职安全员（名单报工地项目部）负责本班组安全生产，配合工地安全小组作好各项安全生产工作。
4、乙方工人进场施工应持有四证：“暂住证、婚育证、身份证、劳动就业证。”不得使用无身份证人员，如被发现，每人罚款300元。在工地大便者罚款200元，奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者，不论是否有理，每人次罚款500元后并移交当地派出所处理，由此所发生的费用由乙方承担。在工地不准赌博，若有者每人罚款200元。乙方不得使用“老、幼、残”的职工，若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等，否则罚款每次50元。乙方不得使用童工，否则产生的后果自负。
5、乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务，若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。
6、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法，对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。
7、安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁，配合工地做好本班组范围的各项文明施工，维护工地文明形象。
8、在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施，强化安全管理，按标准执行，确保安全生产、文明施工和临时建筑物，构造物的安全。乙方应负责全部责任（包括一连带的经济与法律负责等）。
六、述双方达成的付款方式，乙方应优先支付给工人工资，否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决，跟甲方无关。
七、附则：
1、合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。
2、合同在执行过程中，如发生纠纷，双方应本着实事求是的精神，通过协商解决，协商不能解决时，由上级权威机关进行最终裁决。
3、方代表身份证复印件，作为本合同附件。
4、协议一式三份，甲乙双方各一份，施工员一份，协议自签定之日起生
效，工程款付清自动失效。
甲方：乙方：
签定时间：年月日
签定时间：年月日
3建筑工程钢筋班组承包合同
发包人（全称）：山东理工学院体育馆项目部（以下简称甲方）
承包人（全称）：(以下简称乙方)承包人住址：
联系方式：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，遵循自愿、公平、公正和诚实信用的原则，经甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致，特订立本合同如下：
一、工程概况及承包工作内容
1、工程名称：山东理工学院体育馆工程
2、工程概况：本工程位于济宁市北湖旅游度假区荷花路路西、南外环路北，山东理工职业学院校园西南。结构形式：主体为框架结构、屋架为管桁架结构、现场复合彩板屋面
3、承包范围：(1)从基础钢筋开始到主体结顶为止的全部预制、现浇构件的钢筋和砖墙拉结筋制作、构造柱、过梁、预埋、焊接；预埋铁钢筋、屋面钢筋砼防水层、地面钢砼钢筋桩芯钢筋及铁件焊接安装等全部钢筋加工、制作、安装及电焊工作。
(2)钢筋工程包括：原材料进场配合卸车，场内运输卸货就位，分类堆放整齐，场内二次搬运，制作和绑扎、安装钢筋，垂直、水平运输，马凳保护层，制作、安放垫块保护层，浇砼时钢筋值班保证负筋保护层正确，及时利用短钢筋，现场短钢筋清理堆放整齐。
(3)承包人根据工程需要向发包人施工作业人员不少于名（本合同自乙方达到规定人数后开始生效）。
二、合同工期：
1、开工日期：年月日，竣工日期：年月日。具体开工时间以项目部发出的通知单为准。
2、除本合同约定的工期外，具体节点控制时间以项目部进度计划（月、旬、周）为准。
三、合同价款
1、承包价格合计：元/吨；
2、合同价款核算依据：承担本工程，工程量按图纸及国家定额规定的计算规则计算模板面积。
3、如发生图纸范围内的变更，所产生的增减工作量甲方不另行计算，即包含在每平方米承
包价范围内（工期不顺延）。
四、合同价款的结算和支付
1、甲方根据乙方每月完成并经甲方、监理、安全、进度、质检部门验收合格签字后的工作量，向乙方支付前一个月的生活费，即乙方按实际施工人数（必须按规定的人员登记表签字、盖章）计500元/没人每月领取生活费。如遇特殊情况，乙方可向甲方适当借支。
2、乙方承包的工程全部施工完毕，经甲方、监理、质监部门验收合格后，甲方在乙方已付生活费的基础上，扣除乙方所领取的工资款，向乙方支付承包应得的工资总额的80%。乙方剩余部分的施工工资，在工程竣工验收合格后一个月内支付到完成工程量的97%。甲方暂扣乙方施工费总额的3%作为保修金（保修期为一年），保修期满后一个月内支付。
3、甲方支付给乙方工程款中，已包括乙方及所属人员的劳保用品（即：雨衣、雨靴、手套、工作服等）及费用。
五、施工安全
1、安全生产事故处理办法：甲方〔项目部〕做到严格执行操作规范，不违章指挥，保证设备、设施安全可靠，并进行教育职工的职责，乙方施工班组长对职工必须进行安全生产教育，职工必须遵守各项安全生产纪律及制度，若发生事故，分析原因，如本人违章而造成的事故由乙方负责全部责任，伤者休息，人工工资由乙方负责支付。
2、进入施工现场的乙方人员，必须遵守建设单位的各项规定，做文明职工。
3、工人在施工现场中违反安全操作规程及纪律。甲方视情节轻重可处罚款50–200元。
六、文明施工及材料、工具管理
1、现场必须做到文明施工，落手清工完场清，在施工期间必须服从项目管理人员安排，进行施工操作。每一道工序施工完毕后，发现有一把绑丝罚款100元，每一个垫块罚款20元，每一根焊条罚款50元，每一处露筋罚款200元，每一处钢筋位移罚款200等。并甲方可派人清理按每小时20元收取人工费。费用由甲方代付部分，在工程结算时扣除。
2.钢筋绑扎漏筋、间距不匀、搭接锚固尺寸不够、焊接质量不过关的、保护层措施不符合要求的等、经指出未及时改正的，每处罚款300元。浇筑砼过程中发现没有看筋的每发现一次罚款200元。费用由甲方代付部分，在工程结算时扣除。
3、材料使用，乙方应严格按甲方要求合理使用。
4、乙方领取机具设备，要保管好，保养好，缺少或因使用不当、维护不当引起损坏按原价赔偿。
5、材料机具应堆放整齐，在使用过程中应保持整齐。如由甲方提出后仍不改正，甲方可派人堆放，按每人每小时20元计取堆放费。不足一小时以一小时计。
6、乙方人员不得在施工现场随地大小便，甲方派人清理按每次100元计。
7、劳保用品是保护施工人员安全不可缺少的物品，乙方施工人员进场后需要填写领料单向甲方审批后，到指定仓库领取，（领用时乙方应检查一下用品是否完好，已损坏则调换。）到工程完工后，按领用数量归还，如缺少按原价赔偿，如归还时损坏，人为造成按原价赔偿，非人为造成不赔偿。安全帽按30元/顶计，安全带按50元计。
七、治安管理
1.在施工中，甲方为了制止和纠正乙方操作人员在工程质量、安全上的问题，乙方人员不服从，反而起哄动手打架，造成甲方管理人员伤害。罚款1000元，并赔偿被伤害人一切费用。起哄打架当事人开除、速离本项目部注销个证件，甲方原承担的相关费用由乙方承担。
2、进入施工现场的乙方人员，必须遵守建设单位的各项规定，做文明职工。对不佩戴安全帽的人员，每发现一人，罚款50元；高空作业不安全带的人员每发现一人罚款100.元；穿拖鞋、光背进入施工现场者，每发现一人罚款50元
3、乙方施工人员不得打架、斗殴，如发生一起，双方各罚500元，并送当地执法机构〔警署〕处理。特别是重大打架、斗殴事件，如110出警到工地双方各罚款2000元。罚款由乙方班组长支付，从工程款中扣除。乙方有义务配合执法部门，追究当事人法律责任，如乙方不配合，甲方有权拒付工程款，直到执法部门作出处理。
4、乙方招用工人，必须调查清楚工人历史，如招收负案在逃人员进入工地，一切后果由乙方负责。
5、乙方施工时必须指派专人操作机械，施工现场不得私拉乱接电源;如乙方安排不懂机械操作的人员（机操人员必须持有上岗证）或在施工现场私拉乱接电源，因此而发生的安全后果和经济损失均由乙方承担，并在乙方的工程款中扣除。
6、乙方在甲方规定的生活区宿舍内，不得使用电饭煲、电炉、电热水器等超负荷电器，不得把电源私拉乱接，每发现一次罚款500元，并承担因此而产生的一切安全后果和经济损失，在乙方工程款中扣除。
7、在施工期间，如乙方不遵守安全制度、违章作业、或自己不小心、上下班途中、睡眠、疾病等其他原因，因而发生的安全事故的一切后果和经济损失均由乙方自行承担。
八、工程质量、验收与保修
1、工程质量应达到图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致时，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求高者为施工依据。
2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工组织设计施工。在施工中发现涉及有误，必须即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3、对本工程的质量标准，双方约定如下：甲方要求乙方根据现行国家有关质量验收标准施工，达到合格标准。如达不到标准，乙方负责返工整改，返工工料费由乙方自负。
九、工期延误
1、对于一下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
A、因战争、动乱、自然灾害或费发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力。
B、十五天以上非承包人原因停水、停电或机具供应不及时造成停工窝工。
C、发包人同意工期顺延的其他情况。
2、非上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：乙方必须根据甲方的进度要求按时完成，不得以任何理由拖延。如由于乙方原因影响工程进度，则每延误一天按建设方与甲方签订的罚款条列同比罚款（定每天延期罚款为5000元）。
3、施工时间以甲方规定的周、旬、月计划为准。工地工人正常施工时衣服那个必须确保出勤在95%以上，如乙方因人员不足、不能按甲方指定计划完成施工任务，甲方可指派其他突击班组施工，突击人员工资单位为原工价的1.3倍至1.5倍，应从乙方结算总价中扣除，乙方对此不得有异议。
4、施工时如遇中小雨一下天气，乙方必须正常施工；农忙季节工人不许放假，要保持正常出勤；如乙方达不到本要求而造成的工期延误和经济损失均由乙方承担，并在乙方工资款中扣除。
十、文明施工
1、发包人、承包人应严格遵守执行无锡市人民政府颁布的“施工现场管理暂行条列”，加强科学管理，坚持文明施工。
2、乙方应严格遵守当地政府的各项政策法令和甲方的各项规章制度，服从管理。如由于乙方人员的原因或不文明行为等，政府有关部门对甲方工地采取批评、扣分或罚款，甲方将根据责任轻重对乙方进行相应的处罚、直至清退，所有罚款金额在乙方工程款中扣除。
3、乙方在每个施工段结束后，必须把基础、楼层清理干净。
4、乙方的钢筋加工场内必须随时清理干净、并保持整洁；废钢筋及时归堆。
十一、施工机具及材料领用
1、除甲方提供塔吊、其余一切中小型机械及工具均由乙方自行提供并负责日常维修、保养。凡向甲方借用的物件损坏时，由乙方负责修复，如不修复或已不能修复，则按原价赔偿，并从乙方施工产值中扣除。
2、具体乙方提供并承担的施工机具包括：切断机、调直机、电焊机、弯曲机、竖向焊机、套丝机、等所用机具。
3、所有绑丝、焊条、垫块、石笔等材料一律采用领料制度，乙方不得超过甲方规定的计划用量，超过部分由乙方承担，并在乙方的工程款中扣除。如乙方材料节约，可按3：7比例与甲方分成。
十二、发包人权利和义务
1、发包人确认为派驻整个工地的施工代表，负责日常施工的管理协调工作，确认整个工地班组安全员，确认为整个工地班组质量员。
2、负责组织施工检查、验收及定位放线工作，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况。
3、负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工程进度控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
4、负责与各有关单位的协调工作，并向乙方提供现场办公室1间。
5、负责组织工程竣工验收及工程资料整理、归档工作。
十三、承包人的权利和义务
1、承包人住宿由甲方统一安排在规定的生活区，吃饭由乙方负责。
2、承包人对其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁，使用前必须签订好《用工合同》和《安全协议》，并进行书面安全交底和“三级安全教育”及接受安全考试，工人对班组安全教育要进行签名确认。未经教育或用工合同没有签订的不准安排工人进场作业。
3、承包人需将其作业人员等级造册（须写明姓名、性别、年龄、贯籍、工种及身份证号码）。同时提供职工照片2张，作为本合同的附件。
4、发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理手续。
5、承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，有书面洽商变更手续后方可改动施工。
6、承包人在施工中必须注意保护发包人及其他施工队伍的成品、半成品，爱护使用发包人提供的机械设备及其工具；如有损坏，承包人必须按原价的1倍赔偿，在乙方工程款中扣除。
7、承包人确认为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理协调工作，确认为工地班组安全员，确认为工地班组质量员。乙方班组承包人及本合同约定的现场管理人员，未经甲方现场代表同意，不得擅自离开工地（承包人必须在工地驻守到三层以上）；如遇特殊情况，乙方必须向甲方现场代表请假并征得甲方同意后方可办理其他事情。如不服
从，每次罚款500元，直至清退出工地。
十三、承包人违约责任
1、承包人自愿向甲方缴纳违约保证金万元，该违约金主要考核施工人员数量、施工进度、施工质量等三个方面的内容，如其中一方面达不到甲方规定的要求，则每次处罚万元，甲方不返还给乙方。如三个方面全部达到甲方规定的要求，甲方在乙方所承包的工程竣工验收合格后一个月内返还给乙方。
2、因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求及在关键节点严重滞后时，发包人有权利将本项目发包给第三方施工，且本合同终止，并要求承包人在日内无条件推出施工场地。承包人应得的已完工程款在项目竣工结算审价结束后按80%支付；发包人新发包价格如高于原承包价的差额部分由承包人承担。
3、因承包人责任造成质量事故而延误工期，其工料损失改由承包人承担。
4、承包人中途放弃承包或将分项工程转包给第三方，每次向发包人支付违约金5000元后，合同自行解除，结算方法同“第十三款，第2条”。
5、承包人聚众闹事、哄抬价格、缠索工费，扰乱发包人正常工作秩序的，发包人有权解除合同并请退承包人，由承包人赔偿由此造成的发包人所有损失。
6、施工期间施工现场和生活区内严禁打架、赌博、酗酒、吸毒、盗窃等不良行为发生，该
情况每发生一次，不论对错罚乙方1000元，在乙方工程款中扣除。当事人情节严重的，将移送公安机关处理，并清退出工地。
十四、合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商：协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿意和解、调解不成的，可约定向曲阜市劳动仲裁委员会申请仲裁或向曲阜市人民法院提请诉讼。
十五、合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明。委托代理人应出示授权委托证明和有效身份证件。
本合同在完成分包工作内容、结算工程决算尾款后，即宣告终止。
十六、本合同一式叁份，具有同等法律效力，发包方两份，承包方一份。
十七、本合同未尽事宜可经双方协商后另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
发包单位（章）：
发包人（签章）
委托代理人（签字）：
地址：
电话：
传真：
承包人（章）
承包人（签章）：
委托代理人（签字）：
地址：
电话：
传真：
4钢筋班组承包合同
甲方：江苏乾坤建筑有限公司（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲方承建的无锡市滨湖区胡埭工业园（无锡市惠鸿热处理有限公司厂房）工程。以包工不包料方式承包给乙方施工，（施工中无零工），经甲乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，为了明确甲乙双方的职责、权利，特制订本协议双方共同遵守。具体条款如下：
一、工程名称：万尚·龙庭水岸16-20#及1#商业楼工程
二、工程地点：宜兴市徐舍镇新民路旁
三、承包范围：
施工图纸范围内钢筋制作安装工程的所有施工内容（并包含室外化粪池、构筑物等所有附属工程的钢筋制作安装）。施工过程中、未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随时变动，均已纳入承包范围以内。
四、工程内容：宜兴市安全文明工地
1、钢筋配料放样，计算材料用料分析，材料保管，短钢筋800mm以上的充分利用。
2、调直加工、盘圆筋冷拉、绑扎，场内170m以内水平运输、80m（此处不完整，自己对照合同修改）
3、安装与图纸包括的预埋铁件（指土建部分）制作安装。
五、工程承包方式：
1、本工程采用包工不包料形式承包施工（即包质量、包进度、包材料节约、包安全文明施工、本工程无点工）。
六、质量要求：
严格要求按图施工，符合设计及规范要求，质量等级必须满足合格。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎（焊接）分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行（随合同附后）。
具体要求：
1、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头位置必须符合设计与规范要求。
2、钢筋绑扎缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%，且不应集中。
3、钢筋绑扎接头搭接长度不少于规定值，受力钢筋接头应互相错开，钢筋应平直，无局部曲折，板筋绑扎时必须弹线。
4、盘圆钢筋冷拉率控制在4%以下，严格控制弯心直径（I级钢筋不少于2.5d，II级钢筋不少于4d，弯起钢筋中心部不少于5d）。
5、箍筋数量、弯钩角度和平直长度符合要求。
6、受力筋的排距偏差控制在正负5mm，钢筋弯起点唯一不超过20mm。
7、箍筋、构造筋绑扎骨架间距控制在正负20mm，焊接骨架允许偏差控制在正负10mm以内。
8、焊接预埋件中心线位移不超过5mm，水平高差控制在正负5mm。
9、受力钢筋保护层允许偏差：基础控制在正负10mm，梁柱控制在正负5mm,墙板控制在正负3mm。
10、钢筋焊接必须无裂缝，钢筋无明显烧伤。符合钢筋焊接规范规定要求。
11、严格根据主次梁关系控制好梁箍筋高度，根据板厚及钢筋大小严格控制马凳高度，注意在梁柱节点部位对柱箍进行加密，用粗短筋控制梁一排筋与二排筋间的净距。
12、严格按图纸要求预埋墙体拉结筋、构造柱插筋及过梁插筋，在主次梁交接处的主梁内注意按图纸要求放置加密箍及吊筋。
七、施工工期：
1、乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部的进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工时间。
2、楼层制作安装钢筋每层施工时间为2天（以验收通过计算），每延误一天罚款200元，以此推算。
3、乙方必须听从现场工长安排，如有不从，工长有权对班组进行处罚。
八、付款方法：
1、主体结构三层顶封顶付每人元，年底付至发生工程量的70%-80%，并确保工人工资足额发放，确保无因工人工资不到位闹事，余款次年年底付清。
2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，乙方将自动退场。
3、如乙方未能全部履行完本合同而造成中途终止合同，按实际完成工程量的80%作决算，并自动退场。
九、工程管理双方责任：
A、甲方责任
1、提供有效的施工图纸、会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。
2、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育，及时解决图纸存在问题。
3、配备垂直运输工具—塔吊。
4、负责审核由乙方提供的配筋料单，及时定量购进各种型号钢材到工地。
5、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。
6、完善外脚手架及安全防护网。
7、负责钢筋加工绑扎质量的跟踪检查、监督，负责钢筋分项工程质量评定及验收。
8、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成的返工、返修。
9、按合同约定支付工程进度款。
B、乙方责任
1、施工前必须熟悉图纸及规范要求强制性条文，对工人进行安全技术交底，熟练工人应占80%以上，特殊工种操作必须持证上岗，做好对工人的施工质量安全技术交底工作，定期教育学习。
2、服从甲方施工管理人员指挥，严格遵守甲方有关工程管理制度。
3、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议。
4、乙方派名脱产专职管理质量、安全的管理人员配合现场施工。
5、负责钢筋加工机械、冷拉机、对焊机等的安装调试、并派持有上岗证的专人负责开机。
6、认真阅读图纸及有关设计变更，计算出配筋料单，做出备料计划，交甲方钢筋工长审核后执行。材料进场时，协助甲方仓管员、主管工长收货。
7、按图纸计算工程量，严格控制材料用量，钢筋下料现场要用下料单，合理配料，做到材料的合理利用，若发现在施工中浪费材料，甲方有权对班组进行处罚，并从生活费中扣除。
8、按照先长后短、长短结合的优化原则进行下料，下料前仔细分析配料单，严格讲钢筋损耗率控制在2%以内、4.5%以内。
9、每种加工好的钢筋均须挂好牌，且按取用方便原则认真堆放整齐。
10、安排好砼浇筑期间的钢筋工值班工作，确保墙柱插筋不发生移位现象。
11、施工过程中，负责施工质量、工期自查自检，并对已完工的各分项工程进行质量复查。
12、在施工过程中，如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报，不得擅自更改设计，未经允许不得随意进行钢筋代换。
13、配合甲方做班好取样送检工作。
14、密切配合其他班组交叉流水作业，不得故意刁难。
15、文明施工，做好施工组织、管理，钢筋加工场地及绑扎现场均须做到各层段工作工完场清，负责清理干净调入模板内的垃圾，余料废料也要及时归拢成堆，并分类按有序整齐原则堆放。
16、验收前做好成品的保护工作，损坏翻修费用由乙方负责。
17、施工过程中，本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责。
18、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，甲方将按实际发生工程量的80%结账，结账后仅付工人路费，年底结清。
19、本工程所有施工内容，乙方与第三方签的任何协议或合同，属乙方责任，与甲方无关。
十、工程变更
1、如有设计变更，技术变更，造成工程量增减，乙方必须以现场签证单的形式及时报项目部审核，经审批签字、盖章生效。
2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造假增加较大，原合同条款不能言表的，应协商签订补充协议。
3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更材料、停水、停电等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的，可办理工期延缓签证。
十一、保修责任：
保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另请人保修，费用在余款中扣除。
十二、奖罚制度：
1、必须服从甲方现场各项管理制度，进入工地需佩戴安全帽，不得穿拖鞋，宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度，违者将按甲方有关制度处罚，并从工程进度款中扣除。
2、本工程的施工质量必须要达到合格，如单项工程按付款方式分阶段进行评定，经甲方三级检查、评定，合格才验收。
3、柱墙梁板钢筋在正式隐蔽验收时，未能一次顺利通过且导致砼浇筑时间拖后者，每层每个流水段罚款200元。
4、以钢筋抽筋表为依据，合理，有计划使用钢筋，不得随意裁剪各种型号、规格钢材，造成超标准浪费材料，违者视情节轻重进行处罚，每次罚款100元以上。
5、楼墙柱过梁插筋根部在浇砼后有跑到墨线以外者，每发现1根罚款100元。（即每根钢筋偏位2/3者）
6、文明施工，使用刚才要统一堆放，有计划使用，不得随便乱放、弃置，违者一经发现每次罚款50元。
7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故，乙方要赔偿人工、材料费及施工工期等造成的经济损失，同时处以500元以上的罚款。
8、拆模后如发现有保护层不足露筋者，每处罚款50元。
9、工程施工完成后经甲方核定钢筋总损耗量大于4%时，超出部分的材料费全部由乙方自负。
10、在工地打架、斗殴、惹是生非、中伤他人，违者每次罚款500-2000元，情节严重者扭送公安机关处理。
11、有进度延误现象或钢筋加工绑扎质量存在问题时，由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款，并在当次进度款支付时扣除。
12、宿舍不得乱搭线，使用高瓦率电器。
甲方签字：
日期：
联系电话：
乙方签字：
日期：
联系电话：